Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule in Malschwitz, OT Baruth Los 06 Nichtstatischer Abbruch

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-5251-23315; Fax: +49 3591-5250-23315; Internet-Adresse: www.landkreis-bautzen.de; E-Mail: vergabe7@lra-bautzen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Abbrucharbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Oberschule Malschwitz, OT Baruth; Straße, Hausnummer: Am Park 3; Postleitzahl: 02694; Ort: Malschwitz / OT Baruth; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Gegenstand der hier ausgeschriebenen Leistungen ist der Nichtstatische Abbruch der zwei Bestandsschulgebäude (Haus 1 und 2). Der Abbruch des Verbinderbaus (H5) zwischen den beiden Bestandsgebäuden ist bereits erfolgt bzw. erfolgt noch. Die Ausschreibung umfasst den Abbruch, Transport und Entsorgung des Nichtstatischen Abbruches. Darunter fallen Abbrucharbeiten von Bodenbelägen (Fliesen, Parkett, Linoleum), Estrichflächen mit Trennschichten, nichttragenden Zwischenwände, Demontage von Türen, Demontage von Sanitäranlagen (Wasserleitungen, WC-Becken, Waschtische), Heizkörper, Rohre mit Dämmung, Demontage von Elt-Installation (Installationskanäle, Kabel/Leitungen, Verteiler, Leuchten, Installationsgeräte). In den Dachgeschossen sind Beräumungsarbeiten und der Rückbau von baulichen Einbauten erforderlich. Im Kriechkeller ist in allen Räumen der Boden abzusenken Wesentliche Leistungen: 315m² Gussasphaltestrich 260m² Estrichbeton 200m² Bodenbeläge, Fliesen 405m² Bodenbeläge, Parkett 40m² Bodenbeläge, Lino 310m² Wandoberflächen, Fliesen 100m² Trockenbau-Vorwände/ -Trennwände/ -Schächte/ -Decken 13St Garderobeneinbauschränke 32m² Trennwandkonstruktionen Holz-Glas/ Kunststoff-Glas 53m² WC-Trennwandanlagen Holz / Kunststoff 17St Türen Holz/ Holzwerkstoff 65m² Wände/Decken Holz + Dämmung 120m² Innenausbau Wohnung 93m³ Absenkung Kellerboden Kriechkeller 210m Wasserleitung, verschiedene DN 180m Abwasserleitung, verschiedene DN 25St WC-Becken/ Urinale 30St Waschtische 100St Heizkörper, verschiedene Größen 320m Heizungsleitungen 3500m Kabel/ Leitungen verschiedene Querschnitte 50m Verlegesysteme 20m Lüftungsleitung bis 1500 cm² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 08.04.2024, Ende: 17.05.2024, Fertigstellung Abbrucharbeiten Haus 1 bis 26.04.2024 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2899508/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.03.2024, 10:00 Uhr; Bindefrist: 28.03.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 01.03.2024, 10:00 Uhr; Ort: Landratsamt Bautzen, elektronisch über www.evergabe.de; Personen, die anwesend sein dürfen: -entfällt- t) Sicherheiten: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Es ist keine bestimmte Rechtsform vorgeschrieben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit den Vertragsunterlagen erhalten Sie das Formblatt 124 zur Eigenerklärung. Dieses muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei Abgabe dem Angebot beiliegen. Soweit das Angebot in die engere Wahl kommt, kann der Auftraggeber diesbezüglich Erklärungen und Nachweise nachverlangen. Diese sind nach Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Die Vorlage einer Präqualifizierungsurkunde ersetzt die Eigenerklärung. Für die Verwendung der Baustoffe, Produkte und/ oder Systeme ist der Nachweis der Eignung vom AN selbsttätig rechtzeitig vor dem Einbauzeitpunkt zu erbringen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden - Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de

Abbruch/ Rückbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien