Teilabschnitt 4F Zschampert Süd - Tiefbau, Gewässerausbau, Landschaftsbau und Brückenbau

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift: Stadt Leipzig Amt für Stadtgrün und Gewässer Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig Telefon: +49 341123-6191 Fax: E-Mail: asg-vergabestelle@leipzig.de Internet: https://www.leipzig.de

b)

Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: L-67.3-2025-00237

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

04178 Leipzig und 04435 Dölzig

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung: Lebendige Luppe - Attraktive Auenlandschaft als Leipzigs Lebensader - Biologische Vielfalt bringt Lebensqualität in die Stadt Teilabschnitt 4F - Zschampert Süd; Tiefbau, Gewässerausbau, Landschaftsbau und Brückenbau, 04178 Leipzig und 04435 Dölzig Umfang der Leistung: Gewässer- und Landschaftsbau: Die Maßnahme, setzt sich im Wesentlichen folgendermaßen zusammen: 1. Neuprofilierung eines ca. 1.100 m langen bestehenden Fließgewässers in Teilabschnitten 2. Neuprofilierung und Anhebung des Gewässerbettes durch umfangreiche Erdarbeiten, Oberboden Aus- und Wiedereinbau ca. 3.500 qm Auenlehm Aus- und Wiedereinbau ca. 2.450 qm Boden/Kies liefern und einbauen ca. 3.200 qm 3. Herstellung von Ansaaten Frisch- und Feuchtwiesen, ca. 29.460 m² 4. Pflanzung von ca. 788 Sträuchern, Forstware und Stecklingen 5. Ingenieurtechnische Herstellung von einer temporären Gewässerumleitung (Rohrleitung mit Pumpenbetrieb), während der Bauphase in zwei Abschnitten: 6. Kampfmittelsondierung ca.17.860 m² 7. Abbruch und Entsorgung ehemaliger Bahndamm (Gleisschotter, zwei Durchlässe) 8. Fällung und auslichten von Bäumen für Baufreiheit: 2 Stk. 9. Rodung, zurückschneiden, auslichten, auf Stock setzen von Sträuchern für Baufreiheit: ca. 500 qm 10. Abräumen von Grasnarben und Krautschichten (auch in Böschungsbereichen und Sohlflächen): insg. ca. 19.500 qm Brückenbau: Ersatzneubau Brückenbauwerk im Zuge eines Wirtschaftsweges über ein Gewässer (bauzeitlich umgeleitet, siehe Freianlagen) als Rahmen aus Stahlbeton mit Flachgründung und separat gegründeten Schrägflügeln, Brückenfläche ca. 35 m² Kampfmittelsondierung ca. 1850 m² mit Tiefensondierung bis 9,0 m Tiefe ca. 36 Stk Wiederherstellung Wegeanschlüsse, Länge insgesamt ca. 30 m Herstellung Gewässerbett im Bauwerksbereich mit Lehmsohle und Steinschüttung ca. 85 m², Ausbildung mit Berme Ersatzloser Rückbau zweites zugeschüttetes Bauwerk neben dem Ersatzneubau Herstellung, Unterhaltung und Rückbau Bauzeitliche Umfahrung, Länge ca. 150 m, inkl. Ausführungsplanung Planungsleistungen: Ausführungsplanung bauzeitliche Umfahrung Brückenbauwerk Werkstattplanung Geländer Ausführungsplanung Baubehelfe inkl. Standsicherheitsnachweisen Havarieplan und Hochwassermaßnahmenplan aktualisieren

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags:

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen: Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung: 22.08.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 27.02.2026 weitere Fristen: Fertigstellung Dammscharte BW 3.46: bis 24.10.25 Fertigstellung Gewässerbau Abschnitt I (Nord): bis 07.11.25 Fertigstellungspflege Pflanzung: bis 31.10.2026 Entwicklungspflege: bis 31.10.2029

j) Nebenangebote

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-196d34dcd37-639c22470b8689e8 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist

am: 18.06.2025 um: 24:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.08.2025

p)

Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin

am: 19.06.2025

t) geforderte Sicherheiten

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Für Mängelansprüche ist Sicherheit in Höhe von drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) zu leisten.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

gemäß VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-196d34dcd37-639c22470b8689e8

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Stauffenbergallee 2 01099 Dresden

weitere Angaben

Ergänzung zu Buchstabe j) der Bekanntmachung: Nebenangebote - auch wenn sie nur Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen - können vom AG nur als vollständiges Angebot incl. Ausweisung aller anderen nicht beeinflussten Positionen gewertet werden. Reine Nebenangebote nur mit Berücksichtigung der betreffenden beeinflussten Teilleistungen (Änderungsbetrag) sind nicht zugelassen. Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung, den "HVA B-StB Mindestanforderungen für Nebenangebote" und die Vorgaben in den einschlägigen Regelwerken erfüllen. Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen. Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind zugelassen. Nebenangebote für eine Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, Kosten für die Verkürzung gesondert für: Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, gesonderte OZ für Beleuchtung etc. Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleunigten Baudurchführung, Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen, Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Baugeräte, Personaleinsatz. Aufgrund der zeitlich begrenzten Bauzeit (Naturschutzvorgaben) ist mit dem Bau unverzüglich nach Auftragserteilung am 22.08.2025 zu beginnen; § 5 Abs. (2) Satz 2 VOB/B findet keine Anwendung.

Brücken/ Tunnel (Bau),Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen