Neubau Förderzentrum West (FZ) und Straßenverkehrsamt (SVA) - Innentüren

Zuschlag0 von 0 angegeben

Eignung5 von 5 angegeben

Kriterium

- Eigenerklärung im Hinblick auf Angaben zur Befähigung zur Berufsausübung (Formblatt 124) - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Kriterium

- Eigenerklärung im Hinblick auf Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (Formblatt 124) - Aktuell gültige (= zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen - … ganz lesenkürzer

- Eigenerklärung im Hinblick auf Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (Formblatt 124) - Aktuell gültige (= zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen - Aktuell gültige (= zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist - Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen aus dem Jahr 2024, falls nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist verfügbar, aus dem Jahr 2023 - Aktuell gültige (= zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz - Erklärung zum Nettoumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre in Euro. Jeweiliger Mindestjahresumsatz: 2.000.000,- € netto.

Kriterium

- Eigenerklärung im Hinblick auf Angaben zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (Formblatt 124)

Nachreichen von Unterlagen

Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist nicht ausgeschlossen.

Ausschlussgründe

Rein nationale Ausschlussgründe

Laufzeit und Umfang2 von 6 angegeben

Vertragsbeginn

?keine Angabe

Vertragsende

?keine Angabe

Dauer

183 Tage

Verlängerung

?keine Angabe

Optionen

?keine Angabe

Rahmenvereinbarung

nein

Angebot und Einreichung8 von 9 angegeben

Elektronische Einreichung

Zulässig

Einreichung über

deutsches-ausschreibungsblatt.de

Sprache

Deutsch

Nebenangebote

Nicht zulässig

Mehrere Hauptangebote

Zulässig

Elektronischer Katalog

Nicht zulässig

Bindefrist

53 Tage

Angebotsöffnung

14.11.2024, 09:00 Uhr. Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen Rathausmarkt 3 41747 Viersen Deutschland. Die Öffnung der Angebote wird nach § 14 VOB/A EU durchgeführt.

Sicherheiten

?keine Angabe

Ausführung5 von 6 angegeben

Vertraulichkeit

?keine Angabe

E-Rechnung

Erforderlich

Elektronische Bestellung

wird nicht genutzt

Elektronische Zahlung

wird nicht genutzt

Vorbehaltene Ausführung

Nein

EU-Mittel

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Rechtsschutz3 von 3 angegeben

Nachprüfungsstelle

Vergabekammer Rheinland, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln

Fristen für Nachprüfungsanträge

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Beschaffungsübereinkommen (GPA)

fällt darunter

Zusätzliche Informationen1 von 1 angegeben

Hinweis

1. Der AG weist darauf hin, dass allein der Inhalt der vorliegenden europaweiten Veröffentlichung im Supplement zum Amtsblatt der EU maßgeblich ist, wenn die Bekanntmachung zusätzlich in weiteren Bekanntmachungsmedien veröffentlicht wird und der Bekanntmachungstext in diesen zusätzlichen Bekanntmach … ganz lesenkürzer

1. Der AG weist darauf hin, dass allein der Inhalt der vorliegenden europaweiten Veröffentlichung im Supplement zum Amtsblatt der EU maßgeblich ist, wenn die Bekanntmachung zusätzlich in weiteren Bekanntmachungsmedien veröffentlicht wird und der Bekanntmachungstext in diesen zusätzlichen Bekanntmachungen nicht vollständig, unrichtig, verändert oder mit weiteren Angaben wiedergegeben wird; 2. Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich elektronisch auf dem o.g. Vergabeportal zur Verfügung gestellt. Die Beantwortung von Fragen zum Verfahren sowie sämtliche Kommunikation zwischen den Beteiligten und der Vergabestelle erfolgt ausschließlich über das o. g. Vergabeportal. Beteiligte sind daher im eigenen Interesse gehalten, die dort für diese eingerichteten Postfächer regelmäßig auf neue Informationen der Vergabestelle zu kontrollieren. 3. Ausführungszeitraum: Start technische Klärung, Türlisten, Vorbereitung zur Freigabe Bestellung: direkt nach Auftragsvergabe Fertigstellung Montage Innentüren SVA EG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 21. Werktags Fertigstellung Montage Innentüren SVA 1.OG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 34. Werktags Fertigstellung Montage Innentüren FZ EG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 139.Werktags Fertigstellung Montage Innentüren FZ 1.OG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 160.Werktags Fertigstellung Montage Innentüren FZ 2.OG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 183. Werktags Der Bauablaufplan soll nur zur Übersicht und Kenntnisnahme des allgemeinen Bauablaufs dienen. Hierin enthaltene Datumsangaben sind nur beispielhaft zu verstehen und werden ausdrücklich nicht Vertragsbestandteil. 4. "WICHTIGER HINWEIS zu VHB-Bund Formular 214, Ziffer 2: Nach Urteil des BGH v. 15.02.2024 (VII ZR 42/22) ist die Vereinbarung einer Vertragsstrafe in prozentualer Höhe mit Bezug zu der "im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme" unwirksam. Daher gilt die unter Ziffer 2 vereinbarte Regelung der Vertragsstrafe vorliegend unter der Maßgabe, dass die Formulierung "der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme" ersetzt wird durch die Formulierung "der an den Auftragnehmer zu zahlenden Vergütung". 5. Dauer der Bindefrist: 60 Tage 6. Anlage zusätzliche Vertragsbedinungen 7. Die Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung ist unmittelbar nach Auftragserteilung beim AG in verschlossenem Umschlag zu hinterlegen. Bei Änderung des vereinbarten Werkerfolgs oder Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, erfolgt die gemeinsame Einsichtnahme der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung, um die Vergütung der Nachtragsleistungen festzustellen. Die Nachtragsvergütung wird auf Basis der Urkalkulation ermittelt. Dies wird hiermit vertraglich vereinbart. 8. Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung 5% und für Mangelansprüche 3%. 9. geforderte Unterlagen und Nachweise: Prüfzeugnisse Brandschutz: - T30 Türen, T30-RS Türen, T60-Türen, RS Türen - F30 Verglasungen Nachweise Schallschutz: - Schallschutztüren RwP 32dB, RwP 37dB, RwP 42dB - Schallschutzverglasung RwP 37 dB, RwP 42dB Prüfzeugnisse WC-Trennwandsystem: - TÜV-Prüfzeugnis - GS-Prüfzeugnis Die Bestätigung des Herstellers, dass es sich bei den ausgeschriebenen Wandanschlüssen/Einbausituationen von Brandschutztüren und Brandschutzverglasungen an Vollholzrahmen oder an auf Abbrand bemessene tragende Vollholzstützen und Vollholzunterzüge in Lehmbau-Massivwänden und Lehmbau-Leichtbauwänden mit weiterlaufender Lehmbauplatte als Beplankung oder als Vorsatzschale um eine geringfügige Abweichung zur Zulassung handelt, ist mit dem Angebot abzugeben.