Zum Inhalt
Menü
Merken
vergebenEU-weitBau

ABW - Kläranlage Hameln - Neubau der Schlammentwässerung (VMA Dickschlammförderung und -speicherung)

Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR · Hameln, Niedersachsen

Aktenzeichen S-HAMELN-ABW-2025-0010veröffentlicht 04.07.2025BauleistungenOffenes Verfahren

Frist im Verfahrenseit 514 Tagen abgelaufen

Dieses Verfahren ist abgeschlossen oder älter. Die Seite bleibt zur Information erreichbar.

Diese Frist ist vorbei. Das läuft gerade

Offene Ausschreibungen derselben Leistung in Niedersachsen.

Alle Ausschreibungen: Bau in Niedersachsen (621 offen)

Auf einen Blick

Art des Auftrags
Bauleistungen
Geschätzter Wert
keine Angabe
Laufzeit
15 Monate
Lose
1
Verfahren
Offenes VerfahrenVOB/A (EU), EU-weit
Rahmenvereinbarung
nein
Ort der Leistung
Hameln31787, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
Einreichung
keine Angabe

Schnellprüfung für Bieter

  • Unterlagen frei zugänglichkeine Angabe
  • Elektronische Einreichung verpflichtendkeine Angabe
  • Nebenangebote zugelassenkeine Angabe
  • Mehrere Hauptangebote zugelassenkeine Angabe
  • Laut Auftraggeber für KMU geeignetkeine Angabe
  • Sicherheiten verlangtkeine Angabe
  • Teilnahme vorbehalten (z. B. Werkstätten)keine Angabe
  • E-Rechnung verpflichtendkeine Angabe
  • Vertraulichkeitserklärung verlangtkeine Angabe
  • Elektronische Auktionnein
  • Aus EU-Mitteln finanziertnein
  • Wiederkehrender Auftragkeine Angabe

Einordnungvon uns ausgewertet

Wer darf bieten?

Alle interessierten Unternehmen dürfen ein Angebot abgeben.

Wird verhandelt?

Es wird nicht verhandelt. Gewertet wird das Angebot so, wie es eingereicht wurde.

Was jetzt zu tun ist

Kein Angebot mehr möglich. Wer gewonnen hat und wie viele Angebote eingingen, steht unter Zuschläge; für Folgeaufträge lohnt der Blick auf Laufzeit und Vergabestelle.

Das Verfahren ist abgeschlossen; diese Meldung nennt das Ergebnis.

Bei dieser Vergabestelle vergehen von der ersten Meldung bis zum Ergebnis im Mittel 67 Tage (5 Verfahren, 24 Monate).

Sie erhält im Median 3,5 Angebote je Los (8 Lose mit Angabe).

Wertung laut Bekanntmachung: Preis 100 %, Leistung und Qualität 0 %.

Unterlagen schon heruntergeladen? Vergabeunterlagen prüfen (Team): Fristen, Gewichtung, Mengen, Zertifikate und Fehler im Preisblatt.

Fristen und TermineStand 07.11.2026

  1. Veröffentlichung
    vor 16 Monaten
  2. Heute

Beschreibung

Im Rahmen des Gesamtprojektes wird eine neue Zentrifugenanlage zur Klärschlammentwässerung einschließlich der erforderlichen Peripherie in einem Neubau errichtet. Zur Speicherung des entwässerten Schlamms wird ein unterfahrbares Hochsilo ausgeführt. Für den Transport des entwässerten Schlamms von den Zentrifugen in das außen aufgestellte Silo werden Spiralförderschnecken vorgesehen. Ergänzend werden die vorhandenen Schlammspeicher und das Dünnschlammpumpwerk ertüchtigt. Die zuvor benannten Anlagentechnik wird im Zuge des Projektes mit der erforderlichen Messtechnik ausgerüstet sowie elektrotechnisch versorgt und eingebunden. Hierzu werden u.a. eine Niederspannungsschaltanlage, ein Trafo sowie eine Mittelspannungsschaltanlage im Gebäude der Entwässerung installiert. Auf der Dachfläche des neuen Schlammentwässerungsgebäudes wird eine Photovoltaikanlage installiert. Die Erschließung des Neubaus erfolgt über ein LKW taugliche Zufahrt, die vor dem Gebäude über eine Waage führt. Der Auftragsumfang VMA Dickschlammförderung und -speicherung umfasst im Wesentlichen: •Installation und Inbetriebnahme von 7 Stck. Spiralförderschnecken mit Zubehör zur Förderung des entwässerten Schlamms von den Zentrifugen in das außen aufgestellte Hochsilo sowie zur direkten Verladung von den Zentrifugen auf LKW. •Installation und Inbetriebnahme eines unterfahrbaren Hochsilos mit Zubehör zur Speicherung des entwässerten Klärschlamms, Nutzvolumen Hochsilo mindestens 250 m³.

Gegenstand nach CPV

Bedingungen

Zuschlag0 von 0 angegeben

Preis100 %

Eignung0 von 2 angegeben

Kriterien
keine Angabe
Nachreichen von Unterlagen
keine Angabe

Laufzeit und Umfang2 von 6 angegeben

Vertragsbeginn
keine Angabe
Vertragsende
keine Angabe
Dauer
15 Monate
Verlängerung
keine Angabe
Optionen
keine Angabe
Rahmenvereinbarung
nein

Angebot und Einreichung0 von 8 angegeben

Elektronische Einreichung
keine Angabe
Einreichung über
keine Angabe
Sprache
keine Angabe
Nebenangebote
keine Angabe
Mehrere Hauptangebote
keine Angabe
Bindefrist
keine Angabe
Angebotsöffnung
keine Angabe
Sicherheiten
keine Angabe

Ausführung1 von 4 angegeben

Vertraulichkeit
keine Angabe
E-Rechnung
keine Angabe
Vorbehaltene Ausführung
keine Angabe
EU-Mittel
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Rechtsschutz2 von 2 angegeben

Nachprüfungsstelle
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, und Digitalisierung, Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg
Beschaffungsübereinkommen (GPA)
fällt darunter

Zusätzliche Informationen2 von 2 angegeben

Hinweis
Ausführungsfristen: Beginn und Vollendung nach der im Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Beginn und die Fertigstellung. Verbindliche Fristen (Vertragsfristen ) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: -folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: aus dem beigefügten Bauzeitenplan: Vorlage Werksp … ganz lesenAusführungsfristen: Beginn und Vollendung nach der im Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Beginn und die Fertigstellung. Verbindliche Fristen (Vertragsfristen ) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: -folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: aus dem beigefügten Bauzeitenplan: Vorlage Werksplanungen Vertragsstrafen bei Überschreitung der Ausführungsfristen: i. H. v. 0,1 % je Werktag des Endbetrages der Auftragssumme (max. 5 % für alle Strafen). Geforderte Sicherheiten: Es soll eine Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung für Aufträge ab 250.000,- € netto vereinbart werden: 5 % Es soll eine Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche für Aufträge ab 250.000,- € netto vereinbart werden: 3 % Information zur Bindefrist: Es ist eine längere Bindefrist anzusetzen, da zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Zentrifugen zwingend Leistungsfahrten mit dem Schlamm der Kläranlage Hameln durchgeführt werden müssen. Andernfalls ist es nicht möglich, die Angebote gemäß der in den Vorbemerkungen beschriebenen Wertungskriterien zu bewerten.
Hinweis
Die Vergabeunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-HAMELN-ABW- 2025-0010 Sie erhalten die Vergabeunterlagen direkt, gebührenfrei und ohne Registrierung. Wenn Sie immer aktuell … ganz lesenDie Vergabeunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-HAMELN-ABW- 2025-0010 Sie erhalten die Vergabeunterlagen direkt, gebührenfrei und ohne Registrierung. Wenn Sie immer aktuell zum Verfahren informiert sein möchten, sollten Sie die angebotene Möglichkeit zur freiwilligen Registrierung nutzen. Als registrierter Nutzer können Sie nach Eingabe Ihrer Nutzerkennung und Ihres Passworts den Abruf der Vergabeunterlagen starten. Mit dem registrierten Abruf stellen Sie sicher, dass Sie umgehend informiert werden, wenn neue Informationen zu den Vergabeverfahren vorliegen.

Bezeichnungen aus den amtlichen eForms-Codelisten (EU und eForms-DE). Maßgeblich sind die Vergabeunterlagen.

Zuschläge

Zuschläge je Los
Zuschlag anAngebote
kein Zuschlag angegeben3

AuftraggeberZur Seite der Vergabestelle

Name
Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR
Art
Anstalten des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene, Allgemeine öffentliche Verwaltung
Anschrift
Fischbecker Landstraße 100, 31787 Hameln
Website
hameln.de
Kontakt
vergabestelle@hameln.de

Bei uns erfasst

14Bekanntmachungen
8Zuschlagsmeldungen

Alle Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle

Marktumfeldvon uns ausgewertet

Vergabemeldungen der letzten 24 Monate mit Hauptgegenstand CPV 452 (Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten) in Niedersachsen. Abgeleitet aus veröffentlichten Bekanntmachungen, keine amtliche Statistik. Zuschlagswerte unter 1.000 € zählen wir als Platzhalter nicht mit.

2.505vergebene Aufträge
5Angebote je Los im Median (1.018 Lose mit Angabe)
349.962 €Zuschlagswert im Median
125.140 € – 1,1 Mio. €mittlere Hälfte, 863 Werte

Mehr Marktdaten, Vergabestellen und offene Ausschreibungen: Bau in Niedersachsen (621 offen)

Häufige Zuschlagsempfänger

Preise und WettbewerbPremium

Verlauf des Verfahrens3 Meldungen

  1. Vergabebekanntmachung (diese Seite)
  2. 1. Berichtigung · Korrektur – BeschafferFrist von 03.06.2025 auf 11.06.2025 verschoben
  3. BekanntmachungFrist 03.06.2025

Berichtigte Fassungen bleiben aufrufbar. Die Suche zeigt je Verfahren nur die aktuelle.

Ähnliche offene Ausschreibungen

Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (oeffentlichevergabe.de), Lizenz CC0. Stand der Daten: 04.11.2026. Maßgeblich ist allein die Originalbekanntmachung. Kennung d5fefe91-e4c7-4625-898b-a91f5ab1df90.