Zum Inhalt
Menü
MerkenOriginalbekanntmachung
vergebenEU-weitElektroinstallationBau

118 Kli Prien BA3_ RoMed Klinik Prien am Chiemsee – Erneuerung Funktionsbau_ 4420-01 Stromversorgung

Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH · Rosenheim, Bayern

Aktenzeichen 118-4420-01 Stromversorgungveröffentlicht 11.09.2025BauleistungenNichtoffenes Verfahren

Teilnahmefristseit 388 Tagen abgelaufen
Zur Bekanntmachungdeutsche-evergabe.de

Dieses Verfahren ist abgeschlossen oder älter. Die Seite bleibt zur Information erreichbar.

Diese Frist ist vorbei. Das läuft gerade

Offene Ausschreibungen derselben Leistung im Gebiet Rosenheim.

Alle Ausschreibungen: Elektroinstallation in Bayern (95 offen)

Auf einen Blick

Art des Auftrags
Bauleistungen
Geschätzter Wert
keine Angabe
Laufzeit
2 Monate15.02.2027 – 20.04.2027
Lose
1
Verfahren
Nichtoffenes VerfahrenVergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A - Allgemeiner Teil, EU-weit
Rahmenvereinbarung
nein
Ort der Leistung
Rosenheim83022, Bayern
Einreichung
elektronisch: Erforderlichdeutsche-evergabe.de

Schnellprüfung für Bieter

  • Unterlagen frei zugänglichja
  • Elektronische Einreichung verpflichtendja
  • Nebenangebote zugelassennein
  • Mehrere Hauptangebote zugelassennein
  • Laut Auftraggeber für KMU geeignetnein
  • Sicherheiten verlangtkeine Angabe
  • Teilnahme vorbehalten (z. B. Werkstätten)keine Angabe
  • E-Rechnung verpflichtendja
  • Vertraulichkeitserklärung verlangtkeine Angabe
  • Elektronische Auktionnein
  • Aus EU-Mitteln finanziertnein
  • Wiederkehrender Auftragnein

Einordnungvon uns ausgewertet

Wer darf bieten?

Zuerst bewerben sich Unternehmen mit einem Teilnahmeantrag. Nur ausgewählte Bewerber werden zum Angebot aufgefordert.

Wird verhandelt?

Es wird nicht verhandelt.

Was jetzt zu tun ist

Teilnahmeantrag mit den geforderten Eignungsnachweisen bis zur Teilnahmefrist einreichen.

Bei dieser Vergabestelle vergehen von der ersten Meldung bis zum Ergebnis im Mittel 93 Tage (4 Verfahren, 24 Monate).

Sie erhält im Median 4 Angebote je Los (8 Lose mit Angabe).

Wertung laut Bekanntmachung: Preis 100 %, Leistung und Qualität 0 %.

Unterlagen schon heruntergeladen? Vergabeunterlagen prüfen (Team): Fristen, Gewichtung, Mengen, Zertifikate und Fehler im Preisblatt.

Fristen und TermineStand 08.11.2026

  1. Veröffentlichung
    vor 14 Monaten
  2. Teilnahmeanträge bis 13:00 Uhr
    vor 13 Monaten
  3. Heute
  4. Vertragsbeginn
    Laufzeit bis 20.04.2027
    in 3 Monaten

Beschreibung

RoMed Klinik Prien am Chiemsee – Erneuerung Funktionsbau

Beschreibung des Loses

1 Stk. Notstromaggregat 1000 kVA inkl. Verkabelung 1 Stk. Abgaskamin Edelstahl 1 Stk. Externer Glykol-Tischrückkühler inkl. Verrohrung 1 Stk. Diesel-Vorratstank bis 18.000 l 3 Stk. Leistungsschalter 3-polig 1600 A 1 Stk. Zusätzliches Schaltfeld NSHV SV inkl. Verkabelung

Gegenstand nach CPV

Bedingungen

Zuschlag1 von 1 angegeben

Preis
PreiskriteriumGewichtung (Punkte, genau) 100Preis

Eignung10 von 10 angegeben

Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Zur Prüfung der Eignung des Bieters gemäß § 16 Abs. 2 VOB/A kommt die nachstehende Bewertungsmatrix zur Anwendung: Grundlage einer Bewertung ist die Erfahrung in der Krankenhaus-Installation nach Deutschen Normen, insbesondere VDE 0100 Teil 710 (Mittelspannung, Niederspannungshauptverteilung, Notst … ganz lesenZur Prüfung der Eignung des Bieters gemäß § 16 Abs. 2 VOB/A kommt die nachstehende Bewertungsmatrix zur Anwendung: Grundlage einer Bewertung ist die Erfahrung in der Krankenhaus-Installation nach Deutschen Normen, insbesondere VDE 0100 Teil 710 (Mittelspannung, Niederspannungshauptverteilung, Notstromversorgung), speziell in der Installation Energie- Hauptversorgung, belegt durch mindestens 2 abgeschlossene vergleichbare Projekte (technisch und im Umfang vergleichbar) in den letzten 5 Jahren. Die vorliegend für die RoMed Klinik Prien anzubietende Leistung muss von der selben Firmen-Niederlassung erbracht werden, welche auch die vergangenen Leistungen ausgeführt hat. Bei der Bewertung der Punkte 1a bis 1c wird jeweils die beste der zwei Referenzen gewertet. Für eine weitere Wertung sind mindestens 70 Punkte zu erreichen. Eine Punktezahl darunter führt zum *Ausschluss. Es sollen 2 vergleichbare Referenzprojekte eingereicht werden. *Ausschluss: Sofern die entsprechenden Kriterien nicht erfüllt werden, wird die Firma im weiteren Vergabeverfahren nicht berücksichtigt.
Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Bescheinigung über die Eintragung in das Berufsregister
Eintragung in das Handelsregister
Handelsregister und der Handwerksrolle ihres Sitzes oder Wohnsitzes
Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Nachweis einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe.
Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Es sollen 2 vergleichbare Referenzprojekte eingereicht werden. Referenzen: mögliche Beurteilung der Ausführungsqualität durch den Bauherren (Ansprechpartner der Bauherrnschaft einschließlich Kontaktdaten sind zu benennen) nicht zutreffend / nicht vergleichbar = *Ausschluss befriedigend = 5 Punkte gu … ganz lesenEs sollen 2 vergleichbare Referenzprojekte eingereicht werden. Referenzen: mögliche Beurteilung der Ausführungsqualität durch den Bauherren (Ansprechpartner der Bauherrnschaft einschließlich Kontaktdaten sind zu benennen) nicht zutreffend / nicht vergleichbar = *Ausschluss befriedigend = 5 Punkte gut = 7,5 Punkte sehr gut = 10 Punkte Referenzprojekt folgender Größe (Schlussrechnungssumme x netto): x < 500 T € = 0 Punkte 500 T € ≤ x < 750 T € = 5 Punkte 750 T € ≤ x < 1,0 Mio. € = 7,5 Punkte 1,0 Mio. € < x = 10 Punkte Die Referenz bildet folgende Erfahrungen ab (die max. erreichbare Punktzahl ist 17,5): Erfahrungen mit Austausch NEA im laufenden Klinikbetrieb = 10 Punkte Erfahrungen mit Ergänzung einer NEA im laufenden Klinikbetrieb = 5 Punkte Erfahrungen mit Umbauten der Stromversorgung im laufenden Klinikbetrieb = 2,5 Punkte *Ausschluss: Sofern die entsprechenden Kriterien nicht erfüllt werden, wird die Firma im weiteren Vergabeverfahren nicht berücksichtigt.
Durchschnittliche jährliche Belegschaft
Es sind für die Durchführung der Maßnahme mindestens ein Projektleiter und mindestens ein verantwortliche Obermonteur bereit zu stellen. Zusätzlich können bis zu "n" im eigenen Unternehmen angestellte (Keine Sub-Unternehmer) Elektro-Monteure mit Erfahrungen in der Krankenhaus-Installation im Unterne … ganz lesenEs sind für die Durchführung der Maßnahme mindestens ein Projektleiter und mindestens ein verantwortliche Obermonteur bereit zu stellen. Zusätzlich können bis zu "n" im eigenen Unternehmen angestellte (Keine Sub-Unternehmer) Elektro-Monteure mit Erfahrungen in der Krankenhaus-Installation im Unternehmen bereitgestellt werden. Mitarbeiteranzahl im gesamten Unternehmen: n < 5 Elektro-Monteure 0 n ≥ 5 Elektro-Monteure 2,5 n ≥10 Elektro-Monteure 5 Obermonteur Referenzen (die max. erreichbare Punktzahl ist 10): 1 Obermonteur mit in durchgeführten Projekten erworbenen Kenntnissen NEA = 10 Punkte 1 Obermonteur mit in durchgeführten Projekten erworbenen Kenntnissen Stromversorgung im Krankenhausbau = 5 Punkte keine vergleichbaren Kenntnisse der Obermonteure = *Ausschluss Einarbeitung in den Bestand / Werk- und Montageplanung / Bestell- und Vorlaufzeit / Vorbereitung: 1 Projektleiter, 1 Obermonteur und die mind. erforderliche Anzahl im eigenen Unternehmen angestellten (Keine Sub- Unternehmer) Elektro-Monteuren mit Erfahrungen in der Krankenhaus-Installation können im Zeitraum von Februar 2026 bis 15.02.2027 = 10 Punkte können nicht im Zeitraum vom Februar 2026 bis 15.02.2027 = *Ausschluss gleichzeitig bereitgestellt werden. Installationen, Messungen, Inbetriebnahmen, Mängelbeseitigung und technische Abnahmen mit Funktionsprüfung: 1 Projektleiter, 1 Obermonteur und die mind. erforderliche Anzahl von mind. 5 im eigenen Unternehmen angestellten (Keine Sub-Unternehmer) Elektro-Monteuren mit Erfahrungen in der Krankenhaus-Installation können durchgehend im Zeitraum vom 21.02.2027 bis 20.04.2027 = 10 Punkte können nicht im Zeitraum vom 21.02.2027 bis 20.04.2027 = *Ausschluss gleichzeitig bereitgestellt werden. *Ausschluss: Sofern die entsprechenden Kriterien nicht erfüllt werden, wird die Firma im weiteren Vergabeverfahren nicht berücksichtigt.
Anteil der Unterauftragsvergabe
Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.
Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität
Geräte und technische Ausrüstung Bestandssituation NEA Einbringung und Aufstellung Provisiorium für Umbauzeit. Mobile NEA mit 1000 kVA kann im Zeitraum von 15.02.2027 bis 21.02.2027 = 10 Punkte kann nicht im Zeitraum vom 15.02.2027 bis 21.02.2027 = *Ausschluss bereitgestellt werden. Bestands … ganz lesenGeräte und technische Ausrüstung Bestandssituation NEA Einbringung und Aufstellung Provisiorium für Umbauzeit. Mobile NEA mit 1000 kVA kann im Zeitraum von 15.02.2027 bis 21.02.2027 = 10 Punkte kann nicht im Zeitraum vom 15.02.2027 bis 21.02.2027 = *Ausschluss bereitgestellt werden. Bestandssituation - Demontage, Einbringung, Aufbau NEA "Unter Berücksichtigung des beiliegenden Bestandsplans ist zu bewerten, ob ein neues Aggregat mit einer Leistung von mindestens 1000 kVA eingebracht und installiert werden kann. (Siehe beiligenden Plan ""118-ELT-5-BTA-AUA-XX-0005-V-_Einbringung Netzersatzanlage.pdf"") Falls gewünscht, kann eine Vor-Ort-Besichtigung durchgeführt werden. Hierzu vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin. Die Kontaktdaten sind der Anlage Teilnahmewettbewerb zu entnehmen. 1050 kVA können eingebaut werden = 10 Punkte 1050 kVA können nicht eingebaut werden = *Ausschluss *Ausschluss: Sofern die entsprechenden Kriterien nicht erfüllt werden, wird die Firma im weiteren Vergabeverfahren nicht berücksichtigt.
Nachreichen von Unterlagen
Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist nicht ausgeschlossen.
Ausschlussgründe
Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung, Betrug oder Subventionsbetrug, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller Vereinigungen, Bildung terroristischer Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche Verpf … ganz lesenBestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung, Betrug oder Subventionsbetrug, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller Vereinigungen, Bildung terroristischer Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche Verpflichtungen, Verstöße gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen, Verstöße gegen sozialrechtliche Verpflichtungen, Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Schwere Verfehlung, Täuschung oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, Interessenkonflikt, Wettbewerbsverzerrung wegen Vorbefassung, Mangelhafte Erfüllung eines früheren öffentlichen Auftrags, Rein nationale Ausschlussgründe, Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben, Einstellung der beruflichen Tätigkeit, Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Mit Insolvenz vergleichbares Verfahren

Laufzeit und Umfang3 von 5 angegeben

Vertragsbeginn
15.02.2027
Vertragsende
20.04.2027
Verlängerung
keine Angabe
Optionen
keine Angabe
Rahmenvereinbarung
nein

Angebot und Einreichung7 von 10 angegeben

Elektronische Einreichung
Erforderlich
Einreichung über
deutsche-evergabe.de
Sprache
Deutsch
Nebenangebote
Nicht zulässig
Mehrere Hauptangebote
Nicht zulässig
Elektronische Signatur
nicht verlangt
Elektronischer Katalog
Nicht zulässig
Bindefrist
keine Angabe
Angebotsöffnung
keine Angabe
Sicherheiten
keine Angabe

Ausführung5 von 6 angegeben

Vertraulichkeit
keine Angabe
E-Rechnung
Erforderlich
Elektronische Bestellung
wird nicht genutzt
Elektronische Zahlung
wird nicht genutzt
Vorbehaltene Ausführung
Nein
EU-Mittel
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Rechtsschutz3 von 3 angegeben

Nachprüfungsstelle
Vergabekammer Südbayern Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80534 München
Fristen für Nachprüfungsanträge
(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmach … ganz lesen(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Beschaffungsübereinkommen (GPA)
fällt nicht darunter

Bezeichnungen aus den amtlichen eForms-Codelisten (EU und eForms-DE). Maßgeblich sind die Vergabeunterlagen.

AuftraggeberZur Seite der Vergabestelle

Name
Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH
Art
Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene, Allgemeine öffentliche Verwaltung
Anschrift
Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim
Website
deutsche-evergabe.de
Kontakt
vergabe@hsp-projekt.de

Bei uns erfasst

52Bekanntmachungen
11Zuschlagsmeldungen

Alle Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle

Mehr von Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH

Alle 3 offenen Ausschreibungen von Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH, dazu Zuschläge und Auftragnehmer

Marktumfeldvon uns ausgewertet

Vergabemeldungen der letzten 24 Monate mit Hauptgegenstand CPV 453 (Bauinstallationsarbeiten) in Bayern. Abgeleitet aus veröffentlichten Bekanntmachungen, keine amtliche Statistik. Zuschlagswerte unter 1.000 € zählen wir als Platzhalter nicht mit.

2.804vergebene Aufträge
4Angebote je Los im Median (1.150 Lose mit Angabe)
377.007 €Zuschlagswert im Median
158.053 € – 897.593 €mittlere Hälfte, 1.663 Werte

Mehr Marktdaten, Vergabestellen und offene Ausschreibungen: Elektroinstallation in Bayern (95 offen)

Häufige Zuschlagsempfänger

Preise und WettbewerbPremium

Verlauf des Verfahrens2 Meldungen

  1. Vergabebekanntmachung
  2. Bekanntmachung (diese Seite)Frist 15.10.2025

Berichtigte Fassungen bleiben aufrufbar. Die Suche zeigt je Verfahren nur die aktuelle.

Ähnliche offene Ausschreibungen

Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (oeffentlichevergabe.de), Lizenz CC0. Stand der Daten: 03.11.2026. Maßgeblich ist allein die Originalbekanntmachung. Kennung ced2ac8d-3caa-4c9f-a299-8c83c26acd01.