042-2 Heizungsinstallation Heizhaus

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Schulstiftung der Evangelischen Brüder-Unität; Straße, Hausnummer: Zittauer Straße 2; Postleitzahl: 02747; Ort: Herrnhut; Land: DE; Telefon: +49 358734810; Fax: +49 3587348125; Internet-Adresse: www.ezsh.de; E-Mail: katrin.filschke@ezsh.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Los 042-2 Heizungsinstallation Heizhaus; Straße, Hausnummer: Zittauer Straße 2; Postleitzahl: 02747; Ort: Herrnhut; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Ausstattung des Heizhauses unter den Vorgaben des nachhaltigen Bauens mit BNB Zertifizierung für mehrere angeschlossene Gebäude mit einer Niedertemperatur Warmepumpen-Kaskade aus 3 Propen Wärmepumpen mit jeweils 76 kW Heiz- und 57 kW Kälteleistung mit brennbarem Kältemittel mit Wärmequelle Geothermie und 1 Isobutan Wärmepumpen mit 148 kW Heiz- und 106 kW Kälteleistung und Wärmequelle Niedertemperatur Pufferspeicher, 3 Pufferspeichern für je 30 m³ Heizungswasser Niedertemperatur, 1 Pufferspeicher für je 30 m³ Heizungswasser Hochtemperatur bis 75 °C, Pumpendruckhaltung mit Entgasung und 5000 Liter Ausdehnungsgefäß, 3 Wärmeübertragern Flanschanschlüssen DN50 bis DN100 und Durchfüssen von 9, 15 und 52 m³/h, Lieferung und Einbau von 4 Regelventilen DN 65 bis 100 welche von einer bauseitiger GLT angesteuert werden, 77 Tauchhülsen für Fühler und Thermometer, Einbau von 9 bauseits gelieferten Wärmemengenzählern, 8 Hocheffizienz-Umwälzpumpen, 330 m nahtloses Stahlrohr nach DIN 10216-1 DN 50 - 100 mit Pressverbindungen für die Heizungsanlage mit Mineralwolldämmung nach GEG; 60 m Rohrleitungen (Edelstahlrohr nach DIN EN 10088) DN 12 - 40 mit Pressverbindung für Heizungsanlagen mit Wärmedämmung nach GEG und 70 m PE100 Druckrohren mit E-Schweißverbindungstechnik DN 150 /SDR 11 – 180x16,4mm für die Soleleitung im Heizraum mit halogenfreier Kautschukdämmung. Einbau 18 m Sicherheitsabsaugung DN150 aus dichtverklebten Lüftungsrohren aus Wickelfalz 200 m³/h für Kältemittel Wärmepumpen und 500 m³/h Raumabluft mit 8 m DN250 Lüftungsrohren aus Wickelfalz. Sanitärinstallation mit 1 Ausguss, 20 Edelstahlrohr nach DIN EN 10088 mit Pressverbindungen DN12-20 für die Nachspeisung und TW-Versorgung und 30 m Abwasserrohr nach DIN 1451-1 DN 50 bis 100 für die Entwässung der Sanitäranlage und den Sicherheitseinrichtungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.08.2024, Ende: 31.12.2024 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. - keine weiteren Hauptangebote zugelassen! l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2991127/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.07.2024, 14:00 Uhr; Bindefrist: 23.08.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 24.07.2024, 14:05 Uhr; Ort: Architekturbüro Daniel Neuer, Herrnhuter Straße 12, 02747 Herrnhut; Personen, die anwesend sein dürfen: Nur Vertreter des Auftraggebers t) Sicherheiten: Gewährleistungsbürgschaft 3 v. H. der Bruttoschlussrechnungssumme! u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß §16 VOB/B und der besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen! v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: alle Nachweise gemäß §6a Absatz 2 VOB/A, sowie Eintragung in PQ- Verzeichnis oder Eigenerklärung gemäß Formblatt 124 Die Leistungen erfordern aufgrund Ihres Leistungsspektrums die Mitgliedschaft in der zu den ausgeschriebenen Gewerken passenden Handwerkskammer oder im Bauindustrieverband. Zum Nachweis der fachlichen Eignung verlangt der Auftraggeber den Nachweis, dass der Bieter Leistungen, die mit den hier zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind, in der Vergangenheit bereits erbracht hat. Dieser Nachweis ist durch die Angabe von Referenzen zu führen. Es werden nur Referenzen berücksichtigt, denen vollständig abgeschlossene Leistungen zugrunde liegen. Die Referenzen müssen dabei die im Folgenden definierten Mindestanforderungen erfüllen:

Referenz 1 Bei dem Referenzobjekt 1 ist nachzuweisen, dass der Bieter eine Wärmepumpenanlage mit brennbaren Kältemittel errichtet hat. Der Fertigstellungstermin für die Arbeiten darf nicht vor dem 1.1.2018 liegen.

Referenz 2 Bei dem Referenzobjekt 2 ist nachzuweisen, dass der Bieter die Heizungsinstallationsarbeiten in einem BNB Gold und / oder DGNB Platin zertifizierbarem Gebäude erbracht hat. Der Fertigstellungstermin für die Heizungsinstallationsarbeiten darf nicht vor dem 1.1.2018 liegen.

Kumulierung Die Bieter sind nicht darauf angewiesen, die Mindestanforderungen des Auftraggebers für die Referenzen durch 2 Referenzobjekte nachzuweisen. Es ist auch zulässig, die Anforderungen, die der Auftraggeber bei den Referenzen 1 und 2 stellt, zu kumulieren. Die Mindestanforderungen des Auftraggebers können so durch eine Referenz erfüllt sein.

Referenzangaben Folgende Angaben sind für jede eingereichte Referenz zu machen: -Ansprechpartner Nutzer oder Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer) -Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden -Erbrachte Leistung -Fertigstellungstermin für die Heizungsinstallationsarbeiten -Kurze Beschreibung des Bauvorhabens, die 2 DIN A4‐Seiten nicht überschreiten soll (inkl. etwaiger Bilder). x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: SAB Sächsische Aufbaubank; Straße, Hausnummer: Pirnaische Straße 9; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.sab.sachsen.de; E-Mail: servicecenter@sab-sachsen.de

Heizung